门窗工程承包合同的范本

珠三角律师网 www.zsj64.com

  门窗工程承包合同的范本
  
  在我国，随着社会经济的发展，越来越多的高楼大厦一栋栋的建立起来了，买房就包括了门窗，门窗不可能自己做，在我国，对于门窗工程的承包有相关的法律法规规定，相信您对于门窗工程的承包有所疑惑，那么门窗工程承包合同的范本究竟是怎么样的呢？下面我们将为您进行详细的解答。
  
  一、门窗工程承包合同范本
  
  发包人：(简称甲方)
  
  承包人： (简称乙方)
  
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
  
  （一）工程概况
  
  见投标须知--1
  
  （二）招标范围及方式
  
  见投标须知--1
  
  （三）合同工期
  
  见投标须知--1
  
  （四）质量标准
  
  按现行国家及地方验收规范质量及卧龙地产集团相关质量管理文件达到合格标准。
  
  （五）合同价款
  
  按施工图总价包干，合同金额(大写)： (人民币)￥： 元。
  
  合同承包价除发生以下因素可调整外，不得以其他任何理由调整或变更;如发生由发包方认可的设计变更、签证变更工程按照以下原则执行：
  
  (1)投标时有对应项目的，按投标综合单价执行，结算金额为综合单价乘以签证工程量。
  
  (2)无对应项目的，按投标文件规定的定额文件套取定额：按投标文件取费标准计取费用(中标后如有下浮，按下浮比率计取费用);
  
  (3)定额中无价格材料的定价：发包人指定的按供应价加上运输费签证认定;发包人不指定的按招标文件指定的投标信息价确定;无信息价的双方根据市场情况协商确定价格，若协商不成改为甲供。
  
  (4)定额中无相应项目的：双方根据市场情况协商确定综合单价，若协商不成发包人另行安排承包商，与其他承包商达成的成交价格不高于承包人最终报价时发包人收取承包人15%的管理费。
  
  (5)所有工程设计变更联系单工程量和价格的审核均由甲方指定代表及监理签字盖章方为有效。
  
  (6)按以上计价原则确定的变更施工，承包人不得以各种理由拒绝施工或提出变更前项目的利润补偿。
  
  行文至此，相信您在我们的文章中对于门窗工程承包合同的范本的相关问题已经有所了解，门窗工程的承包是个很复杂的问题，里面牵扯到了许多的方面，比如说牵扯到门窗的位置，那么价格又会不一样，国家法律法规对于这一方面都有明确的规定，还想知道更多相关的知识欢迎再次咨询。
  
  

·解除劳动合同不支付经济补偿金的情况？
      解除劳动合同不支付经济补偿金的情况有哪些 用人单位在下列情形下解除或终止劳动合同可不向劳动者支付经济补偿： (一)协商解除：劳动者提出，双方协商一致解除劳动合同的; (二)过失性辞退：根据《劳动法》第二十五条，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： (1)在试...

·丧假直系亲属包括哪些人根据原国家劳动总局、财政部
      丧假直系亲属包括哪些人根据原国家劳动总局、财政部《关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的规定》，国有企业职工的直系亲属死亡时，企业应该根据具体情况，酌情给予职工1—3天的丧假。也就是说劳动法规定的丧假范围是：直系亲属。直系亲属，即相互之间有一脉相承的关系的上下各代亲属，是指配偶、...

·公司可以解除劳动合同的情形有哪些？
      公司可以解除劳动合同的情形有哪些？单位能解除劳动合同的情形有，劳动者被依法追究刑事责任的;劳动者具有双重劳动关系，经单位提出，拒不改正的;以及员工严重违反单位的规章制度的等情形。《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在...

·已工作没入职有工资吗？
      新员工在进入新公司工作之后，公司的人事部门应及时为员工办理入职手续，签订劳动合同，以保障员工的合法权益。但实践中会有一些员工在进入公司之后已经开始正常工作，但入职手续却仍未办理。那已工作没入职有工资吗?一起通过以下内容来了解一下吧。 一、已工作没入职有工资吗? 已工作没入职，...

·撤销劳动争议仲裁裁决的法定情形有那种
      撤销劳动争议仲裁裁决的法定情形有那种 一、适用法律、法规确有错误 当适用的法律法规确有错误时，可申请撤销仲裁裁决。主要是指： (一)适用已失效或尚未生效的法律法规的; (二)援引法条错误的; (三)违反法律关于苏激励的规定的。 二、劳动争议仲裁委员会无管辖权 依据《...

·克扣员工工资怎么区分？
      克扣员工工资怎么区分?国家劳动法规《工资支付暂行规定》中第十五条中明文规定，用人单位不得克扣劳动者工资。有下列情况之一的，用人单位可以代扣劳动者工资：1、用人单位扣代缴的个人所得税2、用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用3、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养...

·在我国规定员工打架斗殴能否开除？
      在我国规定员工打架斗殴能否开除？ 某些员工因为生活和工作的压力全部都积压到了一起，所以就很有可能因为其他员工的一句话，当情绪已经积压到了一定的程度以后，很有可能就会一时冲动的跟其他同事有打架斗殴的这种行为，在公司打架斗殴这事性质比较严重的。并且肯定员工在事后也会考虑在我国规定员...

·疫情期间在家办公工资减半吗？
      疫情期间在家办公工资减半吗？ 疫情期间在家办公工资减半是不合理的，《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》 企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常...

·2023新劳动法合同到期辞退赔偿标准是怎么样的？
      新劳动法合同到期辞退赔偿标准是怎么样的？《劳动合同法》第47条规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付，六个月以上不满一年的，按一年计算，不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿，月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均...

·对工商行政处罚的陈述的途径是什么?
      对于一些已经既成事实的行政违法行为，可能当事人在这整个过程当中也有很多迫不得已的情形，还有一部分就是根本在不知情的情况下，所以才一不小心违反了工商方面的一些管理制度的，当工伤单位作出的行政处罚达到一定的程度，当事人就有陈述的权利。应该工商行政处罚的相对人最为关心对工商行政处罚的陈...

·如果劳动者辞职到期
      如果劳动者辞职到期，工人的单位或者公司拒绝支付给他工资，劳动者可以像当地的劳动监察部门进行投诉或者是申请劳动仲裁。如果是给用人单位进行工作，有两个途径可以要回自己的工资：1、劳动者可以直接到当地的劳动局的劳动监察进行投诉，虽然方法吧很简单但是各个地方的执行力的效率和力度可能不是很...