施工合同重点审查的内容？

珠三角律师网 www.zsj64.com

  施工合同重点审查的内容有哪些
  
  一、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格
  
  1、对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。
  
  2、《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：
  
  (1)承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;
  
  (2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
  
  (3)建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的;
  
  (4)承包人非法转包建设工程的;
  
  (5)承包人违法分包建设工程的。
  
  因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。
  
  二、注意工程承包范围的审查
  
  整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程(包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分)等。
  
  三、注意标明开工日期的成立标志
  
  项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。
  
  一般标明：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。
  
  实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为准(开工令等证实);
  
  施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。
  
  四、注意审查组成合同文件的顺序
  
  首先需标注：在前者优先;其次，对于有补充协议的，要注明与合同正文效力一致。
  
  五、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置
  
  对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令，可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。
  
  1、明确工程师授权范围;
  
  2、对于超越工程师授权范围的，由发包方确认。
  
  六、注意审查对安全文明施工的约定
  
  一般约定由承包方承担，但为保护承包方利益时，可以约定一个兜底条款，如：因为发包方原因造成的安全文明施工问题，由发包方承担一切损失。
  
  七、注意审查对于工期顺延的约定
  
  1、工期顺延的原因，除规定不可抗力外，对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令(停水停电)、地下物等因素造成的工期顺延，约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据;
  
  2、工期顺延的程序性约定：承包方在一定时间内，书面报发包方认可、监理认可。可以增加“视为”条款。(视为条款：发包方在约定期限内不予答复的，视为认可。)
  
  八、注意约定对于隐蔽工程和中间验收的条件和程序
  
  1、程序：“按照国家、省、市、县有关规定执行。承包人自检、并在隐蔽或中间验收前，以书面形式通知监理工程师和发包人代表。防水及室外装修等重要部位的施工先做样板，经发包人和现场监理验收后方可进行施工。”等。
  
  2、通用条款内有具体约定，也可在合同中明确“正负零、封顶”等主要节点的验收要求。
  
  施工合同的特点决定了工程合同的特殊性，施工合同履行的长期性、多样性、复杂性，由此导致施工合同高风险性，在签订施工合同时一定要做好施工合同风险防范。当企业进行施工合同签署前后，都应该仔细考虑可能出现的风险，并建立起一套有效的风险防范机制，才能将合同对施工工程的影响降到最低。
  
  

·劳动合同终止经济补偿金是怎样的
      劳动合同终止经济补偿金是怎样的 1、补偿数额 (1)经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 (2)劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位...

·企业拆迁职工安置补偿规定是什么？
      企业拆迁职工安置补偿规定是什么？ 一、企业拆迁职工安置补偿规定是什么? 企业拆迁职工安置补偿规定是根据《劳动合同法》第46条的规定，用人单位按照上述第36条、第40条、第41条的规定解除劳动关系的，应当向劳动者支付经济补偿。《劳动合同法》第47条规定，经济补偿按劳动者在本单位...

·劳动合同跟社保不是同一个公司可获得赔偿吗？
      劳动合同跟社保不是同一个公司可获得赔偿吗可以得到赔偿，在哪个公司签订劳动合同，说明与哪个公司建立了劳动关系，该公司就必须给员工缴纳社保。如果是劳务派遣公司代缴社保，是可以的。根据《社会保险法》的规定，不管用人单位和职工是否签订了书面的劳动合同，只要双方存在劳动关系的，都必须按规定...

·无固定期限劳动合同的好处是什么
      劳动合同分为固定期限劳动合同和无固定期限劳动合同，而无固定期限劳动合同对劳动者来讲则更为有利。那么，劳动者签订无固定期限劳动合同到底有什么好处呢?这个问题，我们下文做了解答，供你阅读了解。 无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。 (一)无固定期限劳...

·根据我国法律的规定工伤认定要不要钱？
      您都懂得的一件事情是，工伤在我国根据法律的规定是由用人单位负责赔偿的，也就是说相关费用不需要当事人出。在我们的现实喊谁呢过户中，工伤要想获得赔偿需要进行工伤的相关认定，那么，根据我国法律的规定工伤认定要不要钱？那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。 一、根据我国法律的...

·发生工伤鉴定以后怎么赔偿？
      在工作的过程中，偶尔难免会发生一些意外，有些是一些小伤，而有些则是一些不可忽视的严重的伤，这些都称为工伤。受伤之后，如果伤情较严重，应该在进行治疗后马上申请工伤鉴定等级。看一下符合哪一个等级，之后，我们就可以考虑一下工伤鉴定以后怎么赔偿？ 一、如果认定是工伤（取得工伤认定书），...

·怎么确定劳动合同纠纷管辖法院
      怎么确定劳动合同纠纷管辖法院根据《最高院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》一规定：劳动争议案件由用人单位所在地或者劳动合同履行地的基层人民法院管辖。也就是说，无论你在仲裁期间是选择用工地还是单位所在地，在向法院起诉时，仍然可以做出选择。这就发生了这样一个问题：例如：公司...

·公司解除高管职务劳动合同关系解除了么？
      一些大型公司人浮于事，一些公司高管无法胜任相关职位，于是公司董事会对其解除职务。这里可能很多人会问，公司解除高管职务劳动合同关系解除了么？如何规避单方面解除高管劳动关系中的法律风险？下面我们根据我们整理的这篇文章，做个简单掌握。 一、公司解除高管职务劳动合同关系解除了么？ 1、...

·外企无故辞退员工需要支付补偿金吗
      外企无故辞退员工需要支付补偿金吗?外企无故辞退员工也需要支付补偿金，设立在我国的外企，需要遵守我国的法律制度。《中华人民共和国劳动合同法》第八十七条 【违反解除或者终止劳动合同的法律责任】用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向...

·进行工伤鉴定是市劳动局吗？
      在建筑工地上，工人在施工过程中发生工伤的情况时有发生。为了明确伤残情况，工人要尽快的申请工伤鉴定。这样，等工伤认定书出来后，工人就可以向建筑单位要求赔偿了。如果是自己申请的话，首先得知道负责工伤鉴定的部门是谁。那么进行工伤鉴定是市劳动局吗？我们一起跟随我们具体做个了解。 一、进...

·工伤鉴定后需进行第二次手术费用谁承担?
      工伤鉴定后需进行第二次手术费用谁承担?员工工伤伤残鉴定之后还需要二次手术，费用依然是可以申请工伤待遇审核进行报销。如果伤情发生重大变化，那么可以申请复查鉴定，以最后一次鉴定结果为准。依据《工伤保险条例》第二十八条自劳动能力鉴定结论作出之日起1年后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或...