房屋拆迁安置补偿合同范本

珠三角律师网 www.zsj64.com

  房屋拆迁安置补偿合同范本

  房屋拆迁安置补偿合同范本

  甲方(拆迁人)：_____________地址：_________ 邮码：__________

  电话：_________法定代表人：______ 职务：_________

  乙方(被拆迁人)：___________地址：_________ 邮码：__________

  电话：_________法定代表人：______ 职务：_________

  甲方因建设需要，须拆除乙方使用的房屋，根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经协商，就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。

  第一条项目名称、地点

  建设项目名称________________，建设地点________ ，建设单位________ 《拆迁许可证》文号________ .

  第二条被拆房屋现状

  (一)乙方在拆迁范围内有房屋____间，建筑面积____平方米，使用面积____平方米，居住面积____ 平方米。(二)乙方有正式户口____人，常住人口____人，应安置人口____人，分别是(姓名、性别、年龄、关系等)(三)被拆迁房屋的产权属于________________.

  第三条拆迁安置

  (一)乙方安置到________ ，房屋____间，建筑面积________ 平方米，使用面积____ 平方米，居住面积____ 平方米。甲方负责为乙方办理住房进住手续。

  (二)乙方临时过渡到________________，房屋____间。

  (三)乙方临时过渡期限自____年____月____日至____年____月____日。甲方保证乙方在过渡期限内回迁，乙方在收到正式安置通知____日内，应迁入安置用房内。

  第四条安置房屋的标准

  (一)甲方提供给乙方的安置房屋，其建造标准应当符合________ 颁发的________标准;

  (二)建造质量应当符合________________;

  (三)房屋内应当有以下设施：1、____________________2、____________________3、____________________

  第五条拆迁安置房屋产权

  (一)乙方被安置房屋的产权属于乙方应与________签订房屋租赁合同并交纳房租及其他费用。

  (二)乙方被安置房屋的产权属于甲、乙双方应另行签订房屋买卖合同，持该合同办理房屋产权转移手续，该合同作为本合同附件与本合同具有同等法律的约束力。

  第六条房屋拆迁补助

  甲方支付乙方搬家补助费________元;临时过渡费(含交通补助、供暖补助等)____元;转学补助费________元;提前搬家奖励费________元;其他补助费________元;共计人民币________ 元。第七条被拆迁房屋补偿

  甲方对被拆除房屋的产权人按以下方式进行补偿：

  1、作价补偿。

  被拆迁房屋____间，建筑面积____平方米，按每平方米____元作价补偿，甲方支付乙方拆迁补偿费____元。本合同签订后，由乙方负责办理被拆除房屋产权注销手续。

  2、产权调换。

  甲方以________地点，________房屋，____间，____平方米，补偿乙方;乙方需支付：

  (1)结构差价____________________元;(2)面积差价____________________元;(3)房屋成新差价________________元。

  3、________________________第八条乙方在____年____月____日前应将原住房腾空，并交甲方拆除。

  第九条乙方私自搭建的违章建筑或附属设施应在____年____月____日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有权拆除。

  第十条乙方安置属于临时过渡的，应在收到甲方正式安置通知____日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的，不再享受各种补助费，并每逾期一天罚款____元。

  第十一条乙方安置属于临时过渡的，在临时过渡期内，甲方按每月____元支付乙方临时过渡费。

  第十二条甲方应在本合同第三条第三项约定的临时过渡期期满前保证乙方按期回迁，逾期不能回迁的，甲方应在临时过渡期满____天前通知乙方，并按以下方法之一处理：

  1、甲方提供同面积、同质量的安置房屋。

  2、逾期____个月内，甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的____%向乙方加付临时过渡费，逾期超过____个月，甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的____%向乙方加付临时过渡费。

  3、________________________

  第十三条特殊情况下安置逾期的处理如果出现下列情况，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：

  1、不可抗力造成安置房屋建设延期;

  2、因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;

  3、________________________出现上述情况，甲方应当在情况发生的____天内通知乙方。

  因以上情况造成或安置延期时，逾期安置时期的临时过渡费按以下方法处理：

  第十四条本合同自双方签字盖章之日起生效。

  第十五条本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份报房屋拆迁主管部门备案。

  甲方：________________________代表人：____________年__月__日

  乙方：________________________代表人：____________年__月__日

  以上就是我们为您带来的房屋拆迁安置补偿合同范本，相信您看完都会有所收获。政府在与被拆迁人对土地征收的范围、赔偿金额、安置安排等情况协商完成之后，双方应就这些内容签订一份具有法律效力的合同，拆迁补偿工作较为繁琐，双方如果将有关事项在合同中约定清楚，会避免后续的很多麻烦。

·独生子女父母去世房产如何继承？
独生子女父母去世房产如何继承?独生子女父母去世后，其房产可以按照遗嘱继承或者法定继承来处理，《民法典》规定的继承方式主要有两种：法定继承和遗嘱继承。按照《民法典》的规定，继承开始后，按照法定继承办理;有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的，按照协议办理。我国《民法典...

·深圳房屋出租税率是多少？
深圳房屋出租税率是多少？出租人(转租人)为个人的，以房屋租赁(转租)合同中约定的租金计算。房屋租赁(转租)合同约定的租金低于指导租金的，以指导租金为计算基数;租赁(转租)合同约定的租金高于指导租金时，以合同约定的租金为计算基数。1、私人(出租人或转租人为个人的)房屋租赁税的计征标...

·要求退房需要注意什么事项
退房需要注意什么事项1、购房者违约，开发商可以选择是否要行使合同解除权。《上海市商品房预售合同》第七条所规定的合同解除权的行使主体是开发商，而不是违约的购房者。因此，购房者违约后，开发商可以根据实际情况进行选择，开发商可以要求购房者退房，追究他们的违约金;当然也可以要求购房者继续...

·房屋买卖合同解除装修款谁承担
房屋买卖合同解除装修款谁承担违约方承担。合同解除分为约定解除和法定解除两种情况。因此，想要解除房屋买卖合同，则应按此两种方式进行。合同解除的立法目的在于，给予一方当事人根据合同履行中出现了的法定事由，为避免因合同的履行而遭受重大损失提供的法律救济措施，以及违约方不应因合同的解...

·房屋抵押取他项权需要多长时间
我们都知道这天底下在任何时候肯定都是不会有免费的午餐的，想要取得结果就必须要付出与之相对应的代价才可以的，就比如说借款机构不会对借款人没有任何的要求直接就放款的。因此很多人最直接的就是把自己的房产抵押出去了，在办理房产抵押的时候比较关心房屋抵押取他项权需要多长时间? 一、房屋...

·婚前按揭房产离婚怎么分?
婚前按揭房产离婚怎么分?1、夫妻一方婚前以个人财产购买房屋并按揭贷款，婚前办理了夫妻一方个人为所有权人的房产证，婚后双方共同还贷的该情形下的房屋为一方个人财产，在离婚时另一方无权要求分割。但对参与共同还贷的配偶一方，有权要求对方对其清偿的部分予以返还。在此需要明确的是，共同还贷不...

·继父去世后继子有权继承房产吗
继父去世后继子有权继承房产吗一、继父去世后继子有权继承房产吗? 继子和继父形成扶养关系的有权继承房产，但继父有遗嘱的除外。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生效) 第一千一百二十七条遗产按照下列顺序继承： (一)第一顺序：配偶、子女、父母; (二)第二...

·房屋租赁合同起诉状怎么写
租房过程也是比较容易产生纠纷的，而此时可以通过协商、调解、仲裁以及诉讼等方式进行解决。如果是向法院起诉的话，则就要写一份房屋租赁合同起诉状。那么这个起诉状该如何写呢?下面我们就为您详细介绍。房屋租赁合同起诉状原告：贺×，……。被告：北京××有限公司，……。案由：房...

·农村集体产权房屋买卖可以么？
现在很多人城里人都羡慕农村的环境，都想到农村买一套房子养老。在农村，房子是建立在集体土地上，这和城里有所不同。并且，在农村建房有严格的限制，必须是取得宅基地使用权才行。那么农村集体产权房屋买卖可以么？下面我们结合相关法律资料为您说一说。一、农村集体产权房屋是否可以买卖？集...

·租房的出租人有哪些义务租房期限是多久
租房的出租人有哪些义务租房期限是多久在租房关系建立之后，不管是出租人还是承租人，在享受一定权利的同时，也是需要履行相应义务的。当然此时双方的身份不同，自然需要履行的义务就不一样。那具体来说租房的出租人有哪些义务呢？要是你不清楚的话，请跟随我们一起在下文中进行了解。一、租房的出...

·千万不要买的二手房有哪些
千万不要买的二手房有哪些二手房可以买卖，但不代表所有的二手房都能够拿到市场上交易。根据我国相关法律的规定，存在下列情况的二手房，不能买卖： 1、只取得使用权的房屋，如房屋管理局直管公房; 2、未依法取得房屋所有权证的房屋; 3、在农村集体土地上兴建的房屋或者已经被列入拆...